工程窝工索赔条件及相关责任。根据《民法典》第804条,如果工程中途停建、缓建是发包人的原因,发包人应承担责任并赔偿承包人的停工、窝工、倒运、设备调迁、材料积压等损失和费用。承包人可以索赔的情况包括违反合同、工程变更、提前完成项目导致费用增加、延期支付、非承包人原因导致暂停工程以及物价上涨等。
法律分析
一、工程窝工怎么索赔
1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。
2、《中华人民共和国民法典》
第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、工程停工索赔条件有哪些
索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;
6、物价上涨,法规变化及其他。
拓展延伸
工程延误索赔流程解析
工程延误索赔是指在工程项目中,由于各种原因导致工期延误,造成经济损失的情况下,申请索赔的一种行为。在进行工程延误索赔时,需要按照一定的流程进行操作。首先,要对工程延误的原因进行详细的调查和分析,确定责任方。然后,收集相关证据和文件,包括合同、进度表、通知书等。接下来,编写索赔申请书,详细说明延误的原因、损失的计算方法和索赔的要求。最后,将索赔申请书提交给相关部门或仲裁机构,并跟进处理进展。在整个流程中,需要注意时效性和证据的充分性,以确保索赔的成功。
结语
在工程建设中,若因发包人原因导致停工、缓建,承包人有权向发包人索赔相关费用和实际损失。根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条,发包人应采取措施弥补或减少停工、窝工等造成的损失和费用。工程停工索赔条件包括违反合同、工程变更、提前完成项目增加费用、延期支付造成损失等。在申请工程延误索赔时,需要调查、分析原因、收集证据,并编写申请书,以确保索赔的成功。
法律依据
中华人民共和国招标投标法(2017修正):第一章 总 则 第五条 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
中华人民共和国建筑法(2019修正):第七章 法 律 责 任 第七十 及其所属部门的工作人员违反本法规定,限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的,由上级机关责令改正;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
中华人民共和国招标投标法(2017修正):第四章 开标、评标和中标 第三十五条 开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。
Copyright © 2019- ovod.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务