江苏开放大学 工程建设监理 第二次形成考核作业

学 号： ************* * 名： ***

课程名称： 工程建设监理

完成时间： 2021.1.

第 2 次任务 共 4 次任务

一、单项选择题（下列各题所给选项中只有一个符合题意的 答案，答错、不答或多答均不得分。)

1.评标委员会按规定请投标人对不明确的作出澄清的内容作为( )的组成部分。 A.协议书 B.专用条件 C.通用条件 D.投标书 答案：D

2.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。 A.方案竞赛 B.邀请招标 C.公开招标 D.议标 答案：B

3.按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 答案：C

4.根据《建设工程监理规范》，以下关于总监理工程师的职责的表述，错误的是( )。

A.主持或参与工程质量事故的调查 B.审查和处理工程变更

C.审查分包单位的资质，并提出审查意见

D.组织编写监理工作阶段报告、专题报告和项目可行性研究报告 答案：D

5.属于向地方城建档案管理部门报送工程档案的工程项目，应由( )会同地方城建档案管理部门共同验收。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.勘察单位 答案：A

6.《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期为( )年。 A.1 B.2 C.4 D.5 答案：D

7.建设工程档案套数一般不少于( )套。. A.2 B.3 C.4 D.6 答案：A

8.某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4、2、6天，该工程的流水施工工期为( )天。 A.28 B.20 C.16 D.14

答案：B

9.按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )。 A.提供工程进度计划

B.提供施工现场的工程地质资料 C.提供监理单位施工现场办公房屋 D.提供夜间施工使用的照明设施 答案：B

10.根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。

A.结算和清理 B.结算、清理、违约

C.结算、仲裁、违约 D.仲裁和诉讼 答案：A

二、多项选择题

11.工程师在( )的情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。

A.事实依据不足 B.合同依据不足

C.发包人未遵守意向通知要求 D.承包人必须提供进一步的证据

E.承包人以前已经放弃(明示或暗示)了索赔要求 答案：A；B；D；E

12.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。 A.不可预见的外界条件 B.施工中遇到文物和古迹

C.异常不利的气候条件 D.业主或其他承包人的干扰 E.后续法规的调整 答案：A；B；E

13.FIDIC《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在( )情况下可能被采纳。

A.可加速完工 B.可降低业主实施、维护或运行工程费用 C.为业主带来利益

D.可降低施工成本

E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值 答案：A；B；C；E

14.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。

A.参与监理工作人员的业务专长和经验 B.是否遵循了规范化的管理程序和方法 C.监理工作的内容和范围

D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识 E.监理招标的成功与否 答案：A；B；D.

15.为了指导投标人 编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。

A.投标须知 B.业主提供的现场办公条件

C.评标原则 D.合同条件 E.对监理单位的要求 答案：A；B；D；E

三、案列题

16.由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦，地上46层，地下3层，全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构，主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物周边都十分接近规划红线，周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起地层变形移动影响十分敏感，且基坑北面临近地铁。该工程地下室基坑开挖深度较大，为确保基坑开挖安全编制了专项施工方案，并由安全总监签字确认后实施。该地下室位于总厚达40m多的淤泥质土之中，根据本工程的特点，经多方案比较，决定基坑围护结构采用80cm厚的地下连续墙，而支护结构则为五道钢筋混凝土水平支撑的总体方案。经验算，可以满足结构变形和稳定要求，确保地下室开挖施工不致于影响地铁的正常运行、周边道路、建筑物及各种地下管线的正常使用。在工程施工中发生如下事件：

事件一：本工程地下水位较高，约为-0.5m，开挖范围位于淤泥质土体内，含水量大，施工必须事前采取降水措施，因基坑围护是采用地下连续墙，具有较好的挡水和抗渗性能。结合实际情况，决定采用轻型井点降水并编制了降水施工方案。

事件二：根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况，基础施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础，板厚2m，桩基承台连同地下室的筏形基础同时展开施工。基础底

板厚2m，桩基承台厚1.8m，混凝土强度等级C40，抗渗等级P8。由于承台和筏板混凝土浇筑量大，在开始阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量，项目部制定了以下控制裂缝的措施：

（1）优先选用低水化热的普通硅酸盐水泥拌制混凝土，并适当加入木质素磺酸钙减水剂。

（2）在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水灰比，减少水泥用量。

（3）降低混凝土的浇筑温度，控制混凝土内外温差在30℃以内。

（4）分层分块逐步浇筑，加强养护，及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。

（5）预埋冷却管，通入循环水将混凝土内部降温。

事件三：在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时，发生模板支撑体系坍塌事故，造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查，造成事故主要原因是模板支架搭设质量不符合要求；现场搭设模板支架中使用的部分钢管材料存在质量缺陷；施工现场管理存在严重问题。事后，建设行政主管部门对该施工企业作了相应的行政处罚，机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。 问题：

（1）结合事件一说明井点降水施工方案的内容主要包括哪些？ （2）请指出本案例中有哪些不妥之处，并说明理由。 （3）分析说明事件二承台和筏板混凝土浇筑中出现裂缝的主要原因是什么？

（4）事件三工程事故可定为几级重大事故？请说明理由。 （5）事件三事故类型是什么？

答：1、并点降水施工方案的内容主要包括：该工程地区的水文地质条件，基坑的平、剖面图和降水深度要求，并点的平面布置和高程布置，井点管的构造、长度和数里，抽水设备的型号和数里，地面降水管路布置的走向，降水施工要求和注意事项等。

2、不妥之处；1）基坑开挖专项施工方案由安全总监签字确认后实施不妥。该深基坑专项施工方案应由施工总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后才能实施。

不妥之处：2）本工程地下室位于总厚达40m多的淤泥质土之中，地下水位较高，约为-0.5m；开挖范围位于於泥质土体内，采用轻型并点降水不妥。因其降水深度达不到要求，可采用深并井点施工。

不妥之处：3）事件二中控制裂缝的措施前三项不妥。①普通硅酸盐水泥水化热较高，应尽里选用低热或中热水泥，如矿

渣水泥、粉煤灰水泥等拌制混凝土，并适当加入缓疑减水剂；②施工时适当提高水灰比不妥，因为混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，干缩越大。应在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水灰比，咸少水泥用里；③将控制混疑土内外温差在30C以内不妥，温差过大会产生过大的温度应力。我国规范规定：在设计无具体要求时，大体积混凝土浇筑应控制混凝土内外温差在25C以内。

3、造成承台和筏板混凝土浇筑中出现裂缝的主要原因是：承台和筏板混凝土浇筑体积大，在水泥水化过程中水化热产生的温度应力与大体积混凝土收缩而产生的收缩应力共同作用下，产生拉应力，使混凝土产生裂缝。

4、依据建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》本工程这起重大事故可定为三级重大事故。分析：《工程建设重大事故报告和调查程序规定》第三条规定：具备下列条件之一者为三级重大事故：死亡3人以上，9人以下，或重伤20人以上；或直接经济损失30万元以上，不满100万元为三级重大事故。

5、本起事故属于坍塌事故。分析：建筑工程施工现场常见的职工伤亡事故类型还有高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等

17.某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作b、e、g作业使用的施工机械一台，台班费为600元/台班，其中台班折旧费为360元/台班；工作f、h作业使用的施工机械一台，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图所示（单位：天），图中：箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路。假定除工作f按最迟开始时间安排作业，其余各项工作均按最早开始时间安排作业。

甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件： 1. 降水方案错误，致使工作d推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；

2. 8月23日至8月24日，因供电中断停工2天，造成全场性人员窝工36个工日；

3. 因设计变更，工作e工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3, 经协商调整后全费用单价为100元/m3;

4. 为保证施工质量，乙方在施工中将工作b原设计尺寸扩大，增加工程量15m3,该工作全费用单价为128元/m3；

5. 在工作d、e均完成后，甲方指令增加一项临时工作k，且应在工作g开始前完成。经核准，完成工作k需要1天时间，消耗人工10工日、机械1台班、材料费2200元。 问题：

1．如果乙方就工程施工中发生的5项事件提出索赔要求，试问工期和费用索赔能否成立？说明其原因。

2．每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？ 3．工作e结算价应为多少？

4．假设人工工日单价为50元/工日，合同规定：窝工人工费补偿按30元/工日计算；窝工机械费补偿按台班折旧费计算；因增加用工所需综合税费为人工费的60%；工作k的综合税费为人工、材料、机械费用的25%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。

答： （一）问题1

事件1：工期索赔不成立，费用索赔成立，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方应承担的风险，费用损失应由甲方承担，但是延误的时间（2天）没有超过工作d的总时差（8天），不影响工期。

事件2：工期和费用索赔成立，因为供电中断是甲方应承担的风险，延误的时间（2天）将导致工期延长。（8月15日开工，8月23、24日停电增好在关键工作e上发生）

事件3：工期和费用索赔成立，因为设计变更是甲方的责任，由设计变更引起的工程量增加将导致费用增加和工作e作业时间的延长，且工作e为关键工作。

事件4：工期和费用索赔不成立，因为保证施工质量的技术措施费应已包括在合同价中。

事件5：工期和费用索赔成立，因为由甲方指令增加工作引起的费用增加和工期延长。是甲方的责任。

（二）问题2

事件2：工期索赔2天。

事件3：工期索赔（350-300）m3/（300m3/6天）=1天。 事件5：工期索赔1天。 总计工期索赔：4天。

（三）问题3

按原单价结算的工程量：300m3×(1+10%)=330m3 按新单价结算的工程量：350m3-330m3=20m3

总结算价=330m3×110元/m3+20m3×100元/m3=38300元

（四）问题4

事件1：人工费：6工日×30元/工日+5工日×50元/工日=430元 综合税费：5工日×50元/工日×60%=150元 事件2：人工费：36工日×30元／工日=1080元

机械费：2台班×360元／台班＋2台班×240元／台班=1200元 事件5: 人工费：10工日×50元／工日=500元 机械费：1台班×600元／台班600元 材料费：2200元

综合取费：（500+600+2200）×25%=825元

费用索赔总额：430+150+1080+1200+500+600+2200+825＝6985元。